Estudios de caso
J.S. Held analiza los impactos multifacéticos de las políticas comerciales y arancelarias en el comercio mundial
LEER MÁSEl proyecto consistía en desarrollar una nueva central de cogeneración en Europa del Este. Our client's scope of work covered the supply, installation, commissioning, and trial run of a boiler plant.
The dispute between the parties related to the causes of the project delay. The progress on the project was mainly according to plan, with a limited critical delay in the final stage when some activities were continually disrupted, resulting in a significant delay of the project completion date. El propietario reclamó daños líquidos y determinados por el retraso causado.
The client's counsel instructed J.S. Held to provide an independent expert opinion concerning the causes of the project delay by applying an appropriate delay analysis methodology. The instruction additionally covered expert opinion for the quantum of claims raised during the arbitral proceedings.
Our team prepared a delay analysis, identifying the delay events and the party responsible for them and assessing their impact on the progress of the work. J.S. Held further prepared an analysis of the impact of the identified and verified delay events on the critical path of the project. We prepared a quantum analysis, verifying the calculations of disputed claims and the substantive evidence.
Viktor Warkentin
Dir. ejec. sénior
Construction Advisory practice
+49 611 71186757
[email protected]
> Resolución de conflictos y arbitraje internacional
Nuestros expertos apoyan a los clientes en la resolución de problemas desafiantes que pueden surgir en proyectos de ingeniería y construcción, a través de todas las formas de resolución de conflictos. Tenemos un compromiso inquebrantable de entregar las noticias en un análisis y testimonio claros y defendibles que aborden los problemas en cuestión.
> Consultoría de construcción
Brindamos experiencia en consultoría de construcción de proyectos de todo tipo y tamaño, así como de reclamaciones y disputas de diversas complejidades. Como expertos en resolución de conflictos de construcción, aprovechamos nuestro entendimiento de la industria de la construcción para evitar y, cuando sea necesario, identificar, evaluar y resolver las reclamaciones y disputas de construcción que puedan surgir.