Estudios de caso

Disputa entre contratistas

J.S. Held refuerza su práctica del Derecho de Familia con la adquisición de activos de Luttrell Wegis

LEER MÁS cerrar Creado con Sketch.

La situación

El caso consiste en una disputa entre un contratista general, Suffolk Construction Co., y un subcontratista de paneles de yeso, Titus Construction Group, Inc. y su aseguradora, Berkley Insurance, sobre el trabajo en un proyecto de desarrollo inmobiliario de uso mixto en Miami, Florida. El contratista general y el subcontratista se enfrentaron en un litigio por una serie de condiciones controvertidas, como retrasos e interrupciones del proyecto, recursos laborales, coordinación comercial, notificación contractual y pagos, entre otras.

Nuestro asesoramiento

J.S. Held recibió el encargo de prestar servicios de peritaje para responder las alegaciones de retraso del contratista y examinar las repercusiones que el subcontratista pudo haber experimentado en la ejecución de sus obras. Durante el proceso, J.S. Held elaboró informes y análisis periciales relativos al análisis forense de los retrasos en los plazos y la productividad de los subcontratistas. Posteriormente, J.S. Held prestó servicios de apoyo al litigio y de peritaje durante las dos semanas que duró el juicio oral.

El resultado fue una determinación de los hechos favorable a los clientes de J.S. Held, ya que el tribunal determinó que el contratista había incumplido las condiciones del contrato y que el subcontratista había sufrido daños y perjuicios como consecuencia de ello. Gracias al peritaje de J.S. Held, el tribunal rechazó los reclamos del contratista por retrasos en los plazos y daños y perjuicios por retrasos, y estimó que los reclamos del subcontratista por horas de trabajo adicionales requeridas se debían en parte a la mala gestión del contratista en la coordinación de oficios.

CONTACTOS PRINCIPALES

Michael Bennink, PE, CCP, PSP, PMP
Director gerente
Asesoría en construcción
+1 917 779 0116
[email protected]

 

Bill Perry, PE, M.ASCE
Director gerente
Asesoría en construcción
+1 617 977 6212
[email protected]

Áreas de práctica relacionadas

> Resolución de conflictos y arbitraje internacional
Nuestros expertos apoyan a los clientes en la resolución de problemas desafiantes que pueden surgir en proyectos de ingeniería y construcción, a través de todas las formas de resolución de conflictos. Tenemos un compromiso inquebrantable de entregar las noticias en un análisis y testimonio claros y defendibles que aborden los problemas en cuestión.

 

> Consultoría de construcción
Brindamos experiencia en consultoría de construcción de proyectos de todo tipo y tamaño, así como de reclamaciones y disputas de diversas complejidades. Como expertos en resolución de conflictos de construcción, aprovechamos nuestro entendimiento de la industria de la construcción para evitar y, cuando sea necesario, identificar, evaluar y resolver las reclamaciones y disputas de construcción que puedan surgir.

Nuestros expertos