Estudios de caso

From Rain to Recovery: A Wind Farm Project Navigates Construction Delays

J.S. Held amplía su experiencia en disputas financieras al ámbito del derecho de familia con la adquisición de CMM, LLP

LEER MÁS cerrar Creado con Sketch.
Inicio·From Rain to Recovery: A Wind Farm Project Navigates Construction Delays

La situación

A utility-scale wind farm in the latter stages of construction on the Pacific Coast was impacted by a series of significant rain events. The rains and subsequent impacts on soil conditions resulted in damage to already-constructed civil works (i.e., roadways, site drainage, slope cuts, etc.) and the collection system's electrical infrastructure, as well as clean-up in environmentally protected areas, subcontractor downtime, and delays in overall project commissioning. As the site was constructed in a culturally and environmentally sensitive area, directives from state and local government agencies placed additional restrictions on clean-up and repair efforts.

Nuestro asesoramiento

J.S. Held's Renewable Energy (RE) team was initially brought on in 2023 and tasked with inspecting the site, documenting damage to contracted works, evaluating the overall status of project construction, and reporting findings to insurance carriers. Subsequently, our RE team, with the help of our Forensic Meteorology team, analyzed the scope and costs of the physical damage from the series of rain events, exclusive of the normal contracted scope of work or any modifications from the original construction.

Our Builder's Risk (BR) team conducted a detailed review of the project's construction schedules to determine the delays attributable to repairing the physical damage caused by the rain events. In addition to the storm-related impacts, the project faced ongoing challenges stemming from strict permitting requirements both before and after the rain events, which would have independently contributed to delays in achieving commercial operation. To distinguish these factors, the BR team prepared a "but-for" schedule analysis to assess when the facility would have reached commercial operation absent the need for storm-related repair work. Our Forensic Accounting team was then brought in to measure the claims presented for the Delay-in-Startup and loss of income.

The Insured initiated litigation against the insurers seeking recovery in excess of $40M, primarily due to differing interpretations of coverage. Despite the ongoing legal proceedings, we established a constructive and collaborative working relationship with the Insured, enabling all parties to clearly understand the financial implications of the various coverage positions. Our pretrial litigation support played a critical role in facilitating a mutually agreed-upon settlement reached in early 2026.

CONTACTOS PRINCIPALES

Timothy Dowden
Vicepresidente sénior | Líder en energía renovable
Práctica de Consultoría de la Construcción
+1 951 228 3203
[email protected]

 

Daniel Schreiber
Vicepresidente sénior de Meteorología
Prácticas de Medioambiente, Salud y Seguridad
+1 830 256 7506
[email protected]

 

Daniel L. Williams, CPA, CFF
Vicepresidente sénior
Práctica de Contabilidad Forense
+1 510 740 0378
[email protected]

 

Jeremy Rose
Director ejecutivo sénior
Builders Risk Practice
+1 872 282 0792
[email protected]

Áreas de práctica relacionadas

> Servicios de reclamos de seguros de construcción
Contamos con un equipo especializado de expertos que han brindado servicios de asesoramiento y periciales en asuntos complejos relacionados con edificios e infraestructura que han sido dañados durante el curso de la construcción. Nuestro equipo de expertos globales cuenta con décadas de experiencia técnica en el campo trabajando para muchos de los contratistas comerciales más grandes del mundo. Tenemos experiencia especializada en análisis de retrasos, revisión de cronogramas, interpretación de contratos de construcción, revisión de costos de reparación, y estimación.

 

> Forensic Meteorology
Consultoría meteorológica, investigaciones forenses sobre clima y evaluaciones de riesgo climático para reclamos de seguros por daños materiales, investigaciones de lesiones personales y accidentes, y gestión de riesgos. Desde conflictos de seguros multimillonarios hasta demandas judiciales por lesiones/muerte por negligencia, nuestros meteorólogos de consultoría certificados (CCM) han dado testimonios en declaraciones, así como en juicios en tribunales estatales y federales. Hemos brindado respaldo en proyectos que han involucrado daños por tormenta, pérdidas por inundaciones, resbalones y caídas, accidentes vehiculares y de aeronaves, evaluaciones de daños en techos, investigaciones de fraude y otras pérdidas por interrupción del negocio relacionadas con el clima, entre otros.

 

> Contabilidad forense
Nuestra práctica de contabilidad forense incluye contadores públicos certificados, examinadores de fraude certificados y otros expertos en finanzas que se especializan en investigaciones financieras, resolución de conflictos y cumplimiento normativo. Ofrecemos la verdad detrás de los números en asuntos financieros relacionados con reclamaciones y disputas de seguros, interrupciones o pérdidas de ganancias, daños cibernéticos, costos por retrasos en el inicio (DSU) y otros costos indirectos, gastos adicionales, disputas familiares, disputas laborales, lesiones personales y casos de bancarrota/insolvencia.

Nuestros expertos