Estudios de caso
J.S. Held adquiere GLI Advisors para fortalecer sus servicios de apoyo a proyectos de construcción en el oeste de EE. UU. y Hawái
LEER MÁSEste proyecto involucró el desarrollo de una planta SAGD de dos unidades con una capacidad de 68,000 barriles por día. Fuimos contratados para brindar apoyo en disputas relacionadas con la terminación del contratista EPC debido a demoras y aumentos de costos durante el proyecto. Nuestro análisis se centró en el progreso del diseño, los cambios de alcance, la supuesta interferencia del propietario y el impacto de estos factores en el cronograma, la productividad laboral y los daños del proyecto.
Analizamos de manera integral el desempeño del contratista EPC, revisando la gestión de los subcontratistas y las causas fundamentales de las demoras, el exceso de horas de trabajo y los daños. Además, evaluamos las acciones del propietario tras la terminación, determinando el tiempo y los costos necesarios para completar el proyecto sin el contratista EPC. Nuestro equipo preparó varios informes periciales y prestó testimonio especializado durante el arbitraje, lo que dio lugar a un resultado favorable para el cliente.
Reza Nikain, PE, PEng, PMP, PSP, CFCC, CCA
Director ejecutivo sénior
Práctica de asesoría en construcción
+1 332 330 3179
[email protected]
Tom Papachristos
Directora ejecutiva
Práctica de asesoría en construcción
+1 332 330 3180
[email protected]
> Resolución de conflictos y arbitraje internacional en el ámbito de la construcción
Nuestros expertos brindan apoyo a clientes en la resolución de problemas financieros, técnicos y contractuales que pueden surgir en los proyectos de ingeniería y construcción, a través de todas las formas de resolución de conflictos. Brindamos apoyo en arbitrajes, litigios y mediaciones relacionados con la construcción, aprovechando la experiencia profunda en la industria, análisis claro y un entendimiento profundo de los proyectos de construcción globales. Nuestros expertos aportan conocimientos técnicos desde la fase inicial de descubrimiento hasta la resolución final, ayudando a los clientes a superar desafíos como conflictos contractuales, retrasos en los proyectos, impactos en los costos de los proyectos y defectos de calidad, entre otros asuntos.
> Consultoría de construcción
Brindamos experiencia en consultoría de construcción de proyectos de todo tipo y tamaño, así como de reclamaciones y disputas de diversas complejidades. Como expertos en resolución de conflictos de construcción, aprovechamos nuestro entendimiento de la industria de la construcción para evitar y, cuando sea necesario, identificar, evaluar y resolver las reclamaciones y disputas de construcción que puedan surgir.